电工施工合同范本
时间:2021-03-09 08:57:47 来源:达达文档网 本文已影响 人
电工施工合同范本
篇一:电工承包施工合同样本
电工承包合同
甲方:
乙方:身份证号:
甲方在公司内部对装修电工项目实施内部承包,乙方作为施工班组负责人,表示愿意承包。甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经协商签订本合同。
1 乙方按照业主签字,盖章确认的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现
行的标准及规范,负责的施工,施工范围见附件二。
包干单价:是指按照现场现行基层开始到完成图纸规定的工程内容所需的所有
费用并考虑风险因素。
2
3 工程地点:工程工期:具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起,合同总工期按照业主、
项目部要求执行。
4 合同价款
本合同对的水电工程内容实行单价包干,包干单价为:元/㎡,详
见附件二。
该包干单价包括但不限于人工费、机械费、安装费、辅料费(甲方仅提供胶布、
扎带材料费)安全防护费、成品及半成品保护费、赶工补偿费、等所有费用及
本工程的所有风险及责任。结算时综合包干价不作任何调整。
在工程实施过程中,本合同的综合包干价不因市场价格(含设备及人工)的变
化及工程量的增减而调整。
付款方式
工程进度款按月支付,经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是
否满足计划要求进行考核,并签署同意支付的意见后方能申报。
乙方每月25日申报形象进度情况,甲方于次月10日前按上月完成产值的80%
向乙方支付上月月工程进度款。
工程竣工经甲方及业主单位验收合格并移交业主单位后,甲乙双方办理完工程
结算,甲方向乙方支付至结算总价的95%。
余结算总价5%作为本工程的质保金,按照附件一中的约定执行。
5
6
7
工程质量保修:按照附件一中的约定执行。安全文明施工:按照附件三中的约定执行。违约责任因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款,每延迟一天,甲方向乙方支付
本次应付合同款2‰的违约金。
因乙方原因导致工期延误的,每延迟一天,乙方向甲方支付人民币元的
违约金。延迟工期达10日历天的,甲方有权解除本合同,未支付的工程款不再
予以支付,且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金,并承担由此
给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的,每发
现一处,乙方向甲方支付违约金人民币1000元,且由乙方负责更换、重作,承
担所有费用,并承担由此给甲方造成的全部损失,包含由此产生的甲方对第三
方产生的责任。
乙方不按约定的竣工时间完成工程施工和验收、无条件交付给甲方或以任何理
由和借口拖延交付,如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程,甲方有权
采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程,并顺利向购买人移交。
甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外,同时乙方还须承担甲方采
取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善,或未
能在合同约定的工期内完成本工程,甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的
工作内容,由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除,无需乙方签字
认可,且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务,
乙方应承担违约责任,每
出现一次,乙方向甲方支付违约金人民币200元-20XX 元。
凡在本合同约定的乙方应承担的违约金,甲方有权直接从应付给乙方的款项中
扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式),且甲方对不足部分有进一步追偿的
权利。
8 甲乙双方约定:
所有材料的质量、数量应与库管员当面清点,检查并签字确认。出库后发生的
材料数量不对,材料(特别是洁具)损坏由班组自行负责,照价赔偿。
材料的损耗按照四川定额损耗执行,特殊部分损耗超出定额损耗的需有充足的
理由说明;否则超出定额部分损耗的材料经双方确认后,对乙方处以材料金额
的倍罚款。
班组的人员数量安排必须满足项目部及业主单位的安排。若业主单位处罚甲方。
甲方乙倍的罚款对乙方进行处罚。
乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相
应的工作,如乙方2次以
上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作,甲方有权勒令退场。
费用按完工的60%结算。
9 本合同双方签章后生效。本合同一式叁份,叁份合同及其附件具有同等法律效
力。
本合同未尽事宜,双方协商解决,达成的补充协议是本合同不可分割的组成部
分,均具法律效力。
甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商解决,协商不能达成一
致时,双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
附件一:工程质量保修书。
附件二:承包范围及承包形式说明。
附件二:安全施工责任协议书。
甲方代表:乙方(手印):
身份证复印件:
电话:
日期:日期:
附件一
工程质量保修书
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房
屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对本工程签订质量保修书。
1 质量保修范围和内容:乙方在质保期内,按照有关法律、法规、规章的管理规
定和双方约定,承担乙方承包范围内全部工程的质量保修责任。
2
质量质保期本工程的质保期为1年,质保期从本项目竣工验收合格并交付业主单位之日起
开始计算。
3
质量保修金余本工程结算总价的5%作为质量保修金,待竣工满一年后,无质量问题并经业
主单位确认后,甲方一次性退还乙方质保金,质保金不计利息。
4
质量保修责任及职责材料检验与验收责任
乙方对甲方供应的材料有监督和协助抽查义务,因不
合格材料的使用导致的
维修,乙方承担相应的连带责任。
保修责任
质保期内所发生的质量缺陷乙方须无条件及时修缮处理,并承担因乙方原因给
甲方和业主、第三方造成的全部损失。
保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件
及本合同对工程质量的要求,并使业主满意。
维修联系人:乙方应在工程移交时确定质量保修联系人,其联系电话应保持24
小时畅通,甲方仅以电话通知乙方联系人(以甲方的电话报事记录为准)。如在质保期内联系人及联系电话有更改,乙方应提前通知甲方,否则,无法联系时,视为乙方已经收到甲方的通知,乙方不得对此持有异议。
5
维修时间质保期内出现质量缺陷,乙方接到甲方通知后,必须在12小时内到指定地点报
到,并与甲方或业主单位有关人员共同踏勘现场,乙方应在甲方或业主单位要求的合理期限内完成维修工作。如有特殊原因确无法按期完成,乙方需提出具体原因,物业公司签字认可后方可延期。
6
质量保修完成后,由业主单位验收。保修费用:乙方在规定时间内按照约定的要求处理完成因质量缺陷造成的维修工作,其费
用自行承担;质保期到期,质量保证金无息退还。
发生下列情形的,甲方有权安排其它施工单位进行处理,所发生的费用(按实
际发生的费用加收50%的管理费)不经乙方认可,在质保金内予以扣除;
乙方拒绝履行保修责任的。
乙方未按约定的时限内到现场检查的。
乙方未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的,且无甲方签字认可的延期
原因的。
如对同一维修事项,乙方经过两次维修仍未能达到要求的。
乙方的维修方案不满足甲方要求,经多次(三次或三次以上)修改仍不能满足
要求的。
乙方未按合同要求提供有效联系方式,造成甲方无法正常通知乙方履行保修责
任的。
甲方:乙方:
身份证号码:
日期:日期:
篇二:电工工程施工合同
电工工程施工合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》以及其它相关的法律法规的规定,甲乙双方就乙方承包电工施工工程达成协议如下:
一、乙方承包甲方施工项目中的电工穿线工作,包含安装、调试等涉及穿线的全部工作,施工地点在本溪市平山区北台镇荟萃园小区。
二、甲方按乙方所施工楼房的建筑面积按每平方米人民币¥元进行结算,施工款共计人民币柒万柒仟元整。
三、乙方在施工中所落地的废弃电线头不得超过5厘米,如因乙方施工原因导致被该项目部的相关部门进行处罚则所有责任和经济赔偿均由乙方自行承担,与甲方无关。
四、乙方应看护好其所施工项目的材料原件,如有丢失或损伤均由乙方自行承担法律和赔偿责任。
五、乙方在施工中应注意为其工作相关人员的人身安全并应进行相关投保,如有损伤与甲方无关。
六、在乙方未违反本合同条款并经工地项目部验收合格的前提下,先付人民币肆万元整,剩余施工款甲方于20XX 年1月31日前全部结清。
七、本合同一式两份,具有同等法律效率,如有纠纷双方协商解决或者在东港市人民法院进行诉讼。
甲方(签字):乙方(签字):
20XX年10月3日
篇三:建筑施工合同_电工
建筑工程施工合同书
(电工)
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
一、工程概况:工程
建筑面积:平方米建筑高度:米
建筑层数:层结构类型:框架(砖混)
二、承包范围与内容:
下管、线管开槽、按盒、埋槽、穿线、计量箱安装、分户箱安装、开关面板安装、后期灯具的安装等。
三、承包方式:包人工费。
四、承包价格:按图纸说明建筑面积元/㎡。
五、工程期限:自开工之日起,到完成该承包的施工内容止。(遇不可抗力顺延工期,若无故拖延一天,罚款500元,)
六、付款方式:
主体结束后付总工程款40%,工程竣工后付总工程款40%,交工后一月
内付15%,余下5%保修期满付清。(建立身份证复印件式台账,人及证件必须相符,本人签字并按手印)
七、质量要求:
1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收,必须达到合格或优良工
程验收标准。
2、乙方必须严格按图施工,按规范施工,按现场技术人员制订的方案施工,听从现场技术人员的指挥,积极主动配合其它工种人员的工作。
3、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
八、安全要求:工人必须持证上岗,进工地前必须经过安全教育培训操作,必须按照国家安全施工规范标准要求施工,禁止违章作业,否则出现工伤事故,全部由乙方负责。
九、违约责任:
1、由于乙方原因,造成停工或窝工延误的,每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。
2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施,如造成损失照价赔偿。
3、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
4、因乙方劳动力不足或管理不善,一个月内累计影响工程进度达三天以上,甲方有权更换承包方,责令期退场,并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失。
十、其他约定:
1、施工中必须节约材料,杜绝浪费,如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。
2、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
3、其它未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。
4、本合同一式份,甲乙双方各执份,本合同自签订之日起至结束内有效,待工程结束后自动作废。
甲方:
法定代表人或委托人:
年月
乙方:法定代表人或委托人:年
日日月
篇四:电工装修合同书
电工装修合同书
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为规范写字楼室内装修的施工,保护双方的合法权益,现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律、法规规定的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1. 装修施工地点:。
2. 住房结构:框架
3..装修施工内容:室内强弱电的安装
4.承包方式:单包
6.总价款:
7.工期:自月为日。
二、关于材料供应的约定
1.甲方提供装修所用的材料。
2.本工程甲方负责采购供应的材料,应为符合设计要
求的合格和产品,并应按时供应到现场。如甲方供应的材料发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
三、关于工程质量及验收的约定
1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
3.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应
承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
四、有关安全生产和防火的约定
乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,做到安全用电、防火防盗、防事故,不得酒后施工,确保消防通道、电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。
乙方须保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生。如遇上述情况发生则由乙方独自承担修复和赔偿等费用及相关法律责任,与甲方无关。
五、关于工程价款及结算的约定
分三次支付工程款,其中第一次于乙方开工进场半个月后支付。
六、其它
(一)甲方工作
1.甲方应在开工前,向乙方提供施工图纸或做法说明,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备,并说明使用注意事项。
2.做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作。
3.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。
(二)乙方工作
1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2指派(姓名)为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方
负责的各项事宜。
3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆原有建筑结构及各种设备管线。
4乙方在其装饰施工范围内承担保修责任,保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起2年。
七、违约责任
1.由不可抗拒的因素导致工期延误的不作为违约处理。
2. 甲乙双方须共同遵守本合同,若一方违约,违约方须向守约方支付违约金
3.乙方应妥善保护甲方提供的材料物品,如有损坏,乙方应照价赔偿。
4.甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。
5.未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
八、纠纷处理方式
1.本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方协商解决。
2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时,对本合同在执行中发生的争议双方同意向当地人民法院起诉。
九、其它约定
十、本协议一式两份,甲,乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方(签章):乙方(盖章)
电话:电话:
签订日期:年月日签订日期:年月日
篇五:电工承包施工合同样本
电工承包合同
甲方:身份证号:乙方:身份证号:
甲方在公司内部对鲁信影城罗庄店装修电工项目实施内部承包,乙方作为施
工班组负责人,表示愿意承包。甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经协商签订本合同。
乙方按照盖章确认的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准
及规范,负责鲁信影城罗庄店初消防外的所有水电、线布置、监控布线的施工,。 1
2
3 工程地点:临沂市罗庄区财富广场三楼鲁信影城罗庄店工程工期:工程工期依据装修总进度为准合同价款
本合同对本项目的水电工程内容实行单价包干,包干总价为:人民币140000元,大写拾肆万元整。
该包干为甲方提供施工物料及相关施工设备,乙方提供施工及技术支持该包干如超过3400平米,工程需追加工程款。在工程实施过程中,本合同的综合包干价不因市场价格(含设备及人工)的变
化及工程量的增减而调整。
付款方式
本协议签订之日甲方向乙方支付进场费。
依据施工计划双方协商于本合同签订之日40日内支付工程款。
乙方施工结束后经甲方验收合格后,甲方向乙方支付剩余款项。 4
5
工程质量保修:按照附件一中的约定执行。违约责任因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款,每延迟一天,甲方向乙方支付
本次应付合同款2‰的违约金。
因乙方原因导致工期延误的,每延迟一天,乙方向甲方支付人民币元的
违约金。延迟工期达10日历天的,甲方有权解除本合同,未支付的工程款不再
予以支付,且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金,并承担由此
给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的,每发
现一处,乙方向甲方支付违约金人民币1000元,且由乙方负责更换、重作,承
担所有费用,并承担由此给甲方造成的全部损失,包含由此产生的甲方对第三
方产生的责任。
乙方不按约定的竣工时间完成工程施工和验收、无条件交付给甲方或以任何理
由和借口拖延交付,如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程,甲方有权
采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程,并顺利向购买人移交。
甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外,同时乙方还须承担甲方采
取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善,或未
能在合同约定的工期内完成本工程,甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的
工作内容,由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除,无需乙方签字
认可,且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务,乙方应承担违约责任,每
出现一次,乙方向甲方支付违约金人民币200元-20XX 元。
凡在本合同约定的乙方应承担的违约金,甲方有权直接从应付给乙方的款项中
扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式),且甲方对不足部分有进一步追偿的
权利。
6 甲乙双方约定:
所有材料的质量、数量应与库管员当面清点,检查并签字确认。出库后发生的
材料数量不对,材料(特别是洁具)损坏由班组自行负责,照价赔偿。
乙方必须按照甲方规定的节点时间完成相应的工作,如乙方2次以上未在甲方
规定的节点时间完成相应的工作,甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。
施工按照工程图纸为准,如需改动需双方协商确认后执行,任何一方不得随意
更改。
乙方需严格要求施工人员进行安全施工,并配合甲方对于安全方面的要求及监
督。如未按照甲方要求造成的安全事故(损失在3000元以内的事故)由乙方自
行承担。
7 本合同双方签章后生效。本合同一式叁份,叁份合同及其附件具有同等法律效力。
本合同未尽事宜,双方协商解决,达成的补充协议是本合同不可分割的组成部
分,均具法律效力。
甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商解决,协商不能达成一
致时,双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
附件一:工程质量保修书。
甲方(手印):乙方(手印):
身份证号:身份证号:
日期:日期:
附件一
工程质量保修书
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房
屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对本工程签订质量保修书。
1 质量保修范围和内容:乙方在质保期内,按照有关法律、法规、规章的管理规
定和双方约定,承担乙方承包范围内全部工程的质量保修责任。
2
3
质量质保期本工程的质保期为1年,质保期从本项目竣工验收合格并交付之日起开始计算。质量保修责任及职责材料检验与验收责任
乙方对甲方供应的材料有监督和协助抽查义务,因不合格材料的使用导致的
维修,乙方承担相应的连带责任。
保修责任
质保期内所发生的质量缺陷乙方须无条件及时修缮处
理,并承担因乙方原因给
甲方造成的全部损失。
保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件
及本合同对工程质量的要求,。
维修联系人:乙方应在工程移交时确定质量保修联系人,其联系电话应保持24
小时畅通,甲方仅以电话通知乙方联系人(以甲方的电话报事记录为准)。如在质保期内联系人及联系电话有更改,乙方应提前通知甲方,否则,无法联系
时,视为乙方已经收到甲方的通知,乙方不得对此持有异议。
4
维修时间质保期内出现质量缺陷,乙方接到甲方通知后,必须在48小时内到指定地点报
到,并与甲方有关人员共同踏勘现场,乙方应在甲方要求的合理期限内完成维修工作。如有特殊原因确无法按期完成,乙方需提出具体原因,甲方签字认可后方可延期。
5
质量保修完成后,由甲方验收。保修费用:乙方在规定时间内按照约定的要求处理完成因质量缺陷造成的维修工作,其费
用自行承担。
保修期过后如需维修则甲方需支付乙方相关维修费用。
甲方:乙方:
日期:日期:
篇六:电工承包合同书
电工承包合同书
发包方:承包方:(以下简称乙方)本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1、装修施工地点:
2、工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日。
3.本工程总价元人民币。
第二条材料供应的约定
1、乙方提供的材料乙方供应的电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
2、乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20XX及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20XX并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1. 工程款付款方式:进入现场付元,安装期付元,完
工后付
2、乙方承包内容:1).电开槽、布线、穿线、埋槽;2).电施工的穿墙、打孔、切割;3).开关面板安装、灯具安装;
第六条违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式:因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 10 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:
1.双方同意由第三方监理(装修监理公司)进行协商
工作。在未经第三方监理(装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理(装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工
期延误,经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方
5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。第十条附则(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五) 水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:乙方签字:(盖章):
年月日年月日
篇七:电工合同范本
篇一:电工聘用协议书
电工聘用协议书
招聘方:湖州红冠时装有限公司(简称甲方)受聘方:(简称乙方)根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法及相关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、聘用期限:
第一条从本合同签订之日起到项目工程完工为止。
二、工作内容
第二条乙方负责甲方项目经理部办公、生活、实验室电力设施的维修、维护、保养工作。
第三条乙方负责甲方厂区各施工段电力设施的维修、维护工作,各施工现场电表抄报工作及线路正规化建设。每两天检查一次线路,看是否有乱接乱拉线路的情况,并将检查情况记录成台帐上报。
三、工作时间和休息休假
第四条甲方实行不定时工作制,原则上乙方根据甲方要求和工作需要以及电力设施的运行使用情况开展工作。
第五条节假日,如果甲方项目经理部及各工区生产、生活电力设施发生故障,乙方必须放弃休假进行维修,直至排除故障,正常运行为止。
四、劳动报酬
第六条甲方根据乙方履行的岗位职责、工作业绩、日常表现及业绩考核情况,按月以货币形式支付给乙方工资。
第七条甲方在岗期间实行工资标准为试用期 1000元/月。
第八条年终甲方根据乙方岗位职责、工作业绩、日常表现及绩效考核等情况,适当考虑年终奖的发放标准。
第九条乙方工作期间可在项目部及各工区食堂就餐。
五、劳动保护及劳动条件第十条甲方向乙方进行必要的安全教育,并提供必要的劳动保护条件。
第十一条电力设施维修、维护、保养的工具由乙方自备,但甲方提供电力设施维修、维护、保养所需的配件和材料。
六、劳动合同的解除
乙方有下列情况之一,甲方可以解除本聘用合同。
第十二条在试用期间,因业务技能原因,不能胜任该项工作。第十三条施工现场因电力设施发生故障,乙方不能及时抢修,导致工程施工因电力设施无法正常运行而造成停工。第十四条对各工区施工现场电表不按电力部门规定时限抄表,多报或漏报给经理部造成较大经济损失。
第十五条违反操作规定,造成人身伤亡、电力设备损毁等责任事故。第十六条不听从项目经理部的工作安排,工作期间长期不在岗履行岗位职责。
第十七条由于乙方身体及其他原因,不能继续履行本聘用合同甲方所安排的工作,乙方必须提前10天通知甲方,经甲方同意后,结清乙方工资,解除聘用。
第十八条本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,本合同自双方签字之日起生效。第十九条双方约定的其他事项
甲方(签字):湖州红冠时装有限公司乙方(签字):日期: 20XX年3月10日日期:篇二:电工承包施工合同样本
电工承包合同
甲方:
乙方:身份证号:
甲方在公司内部对装修电工项目实施内部承包,乙方作为施工班组负责人,表示愿意承包。甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经协商签订本合同。
1 乙方按照业主签字,盖章确认的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范,负责的施工,施工范围见附件二。
包干单价:是指按照现场现行基层开始到完成图纸规定的工程内容所需的所有费用并考虑风险因素。
2
3 工程地点:工程工期:具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起,合同总工期按照业主、项目部要求执行。
4 合同价款
本合同对的水电工程内容实行单价包干,包干单价为:元/㎡,详
见附件二。
该包干单价包括但不限于人工费、机械费、安装费、辅料费(甲方仅提供胶布、扎带材料费)安全防护费、成品及半成品保护费、赶工补偿费、等所有费用及
本工程的所有风险及责任。结算时综合包干价不作任何调整。
在工程实施过程中,本合同的综合包干价不因市场价格(含设备及人工)的变化及工程量的增减而调整。
付款方式
工程进度款按月支付,经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核,并签署同意支付的意见后方能申报。
乙方每月25日申报形象进度情况,甲方于次月10日前按上月完成产值的80% 向乙方支付上月月工程进度款。
工程竣工经甲方及业主单位验收合格并移交业主单位后,甲乙双方办理完工程
结算,甲方向乙方支付至结算总价的95%。余结算总价5%作为本工程的质保金,按照附件一中的约定执行。
5
6
7
工程质量保修:按照附件一中的约定执行。安全文明施工:按照附件三中的约定执行。违约责任因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款,每延迟一天,甲方向乙方支付本次应付合同款2‰的违约金。
因乙方原因导致工期延误的,每延迟一天,乙方向甲方支付人民币元的违约金。延迟工期达10日历天的,甲方有权解除本合同,未支付的工程款不再
予以支付,且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金,并承担由此
给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的,每发现一处,乙方向甲方支付违约金人民币1000元,且由乙方负责更换、重作,承
担所有费用,并承担由此给甲方造成的全部损失,包含由此产生的甲方对第三
方产生的责任。
乙方不按约定的竣工时间完成工程施工和验收、无条
件交付给甲方或以任何理由和借口拖延交付,如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程,甲方有权
采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程,并顺利向购买人移交。
甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外,同时乙方还须承担甲方采
取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善,或未能在合同约定的工期内完成本工程,甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的
工作内容,由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除,无需乙方签字
认可,且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务,乙方应承担违约责任,每出现一次,乙方向甲方支付违约金人民币200元-20XX元。
凡在本合同约定的乙方应承担的违约金,甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式),且甲方对不足部分有进一步追偿的
权利。
8 甲乙双方约定:
所有材料的质量、数量应与库管员当面清点,检查并签字确认。出库后发生的材料数量不对,材料(特别是洁具)损坏由班组自行负责,照价赔偿。
材料的损耗按照四川定额损耗执行,特殊部分损耗超出定额损耗的需有充足的理由说明;否则超出定额部分损耗的材料经双方确认后,对乙方处以材料金额
的倍罚款。
班组的人员数量安排必须满足项目部及业主单位的安排。若业主单位处罚甲方,甲方乙倍的罚款对乙方进行处罚。
乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作,如乙方2次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作,甲方有权勒令退场。
费用按完工的60%结算。
9 本合同双方签章后生效。本合同一式叁份,叁份合同及其附件具有同等法律效力。
本合同未尽事宜,双方协商解决,达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分,均具法律效力。
甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商解决,协商不能达成一致时,双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
附件一:工程质量保修书。
附件二:承包范围及承包形式说明。
附件二:安全施工责任协议书。
甲方代表:乙方(手印):
身份证复印件:
电话:
日期:日期:
附件一
工程质量保修书
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房
屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对本工程签订质量保修书。
1 质量保修范围和内容:乙方在质保期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担乙方承包范围内全部工程的质量保修责任。
2
质量质保期本工程的质保期为1年,质保期从本项目竣工验收合格并交付业主单位之日起
开始计算。
质量保修金余本工程结算总价的5%作为质量保修金,待竣工满一年后,无质量问题并经业
主单位确认后,甲方一次性退还乙方质保金,质保金不计利息。
4
质量保修责任及职责材料检验与验收责任
乙方对甲方供应的材料有监督和协助抽查义务,因不合格材料的使用导致的维修,乙方承担相应的连带责任。
保修责任
质保期内所发生的质量缺陷乙方须无条件及时修缮处理,并承担因乙方原因给甲方和业主、第三方造成的全部损失。
保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件及本合同对工程质量的要求,并使业主满意。
维修联系人:乙方应在工程移交时确定质量保修联系人,其联系电话应保持24
小时畅通,甲方仅以电话通知乙方联系人(以甲方的电话报事记录为准)。如在质保期内联系人及联系电话有更改,乙方应提前通知甲方,否则,无法联系时,视为乙方已经收到甲方的通知,乙方不得对此持有异议。
维修时间质保期内出现质量缺陷,乙方接到甲方通知后,必须在12小时内到指定地点报到,并与甲方或业主单位有关人员共同踏勘现场,乙方应在甲方或业主单位要求的合理期限内完成维修工作。如有特殊原因确无法按期完成,乙方需提出具体原因,物业公司签字认可后方可延期。
6
质量保修完成后,由业主单位验收。保修费用:乙方在规定时间内按照约定的要求处理完成因质量缺陷造成的维修工作,其费
用自行承担;质保期到期,质量保证金无息退还。
发生下列情形的,甲方有权安排其它施工单位进行处理,所发生的费用(按实际发生的费用加收50%的管理费)不经乙方认可,在质保金内予以扣除;
乙方拒绝履行保修责任的。
乙方未按约定的时限内到现场检查的。
乙方未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的,且无甲方签字认可的延期原因的。
如对同一维修事项,乙方经过两次维修仍未能达到要求的。
乙方的维修方案不满足甲方要求,经多次(三次或三次以上)修改仍不能满足要求的。
乙方未按合同要求提供有效联系方式,造成甲方无法正常通知乙方履行保修责任的。
甲方:乙方:
身份证号码:
日期:日期:篇三:电工班组合同范本
劳
务
合
同
书
电工班组承包协议
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》和有关法律、法规的规定,就本工程的具体情况,结合公司有关管理制度,为明确双方权利、义务以及经济责任,经甲乙双方协商一致,同意签订本协议,愿共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程建筑面积:
3、结构类型:
第二条:承包内容、范围及要求
1、施工过程中所有电气消耗材料均由甲方承担。
2、劳务承包范围包括:建筑物2米内所有图纸范
围的电气工程,同时包括电线管、电箱、桥架、防雷
设施的预留、预埋、所有线管穿线、安装面板、工人
临时住宅用电及施工现场用电(含二级箱、三级箱)、维修、拆卸。
3、工期要求:满足该工程中土建、装饰工程施工的要求,不能造成误工、停工。
4、安全要求:乙方在整个施工过程中一定要注意安
全生产,不得发生任何安全事故。若发生安全事故,全由乙方负责,甲方概不负责。
5、文明施工要求:在施工现场要求乙方所用的工具、材料应堆放整齐,在施工过程中或搬运工具、材料时应注意成品保护不能碰损其他器物。若达不到要求,工地负责人有权给予处罚。
6、乙方要遵守《中华人民共和国劳动法》不能雇用童工、回民,不能克扣工人工资。如有违反,责任由乙方承担,甲方发现有权处罚乙方。
7、在施工过程中由乙方对其他工种的成品损坏,应无条件的给予赔偿,并进行处罚。
第三条:甲乙双方提供机械器具及应承担的责任。
1、施工所用工具全部由乙方自备。
2、乙方在施工过程中要同其它各工种密切配合。
发现问题和隐患要及时协调解决,如给工程造
成影响,依情节给予处罚。
3、乙方要严把质量关,进场材料必须抽样检验。
4、交工后需维修的部分,由甲方通知乙方后一次
不到罚款300元/次,两次不到公司直接派人
维修,维修中产生的一切费用从乙方工程款中双倍扣除,并给予处罚。
第四条:工程承包价及结算方式
1、工程承包价:
2、付款方式:
所有墙体完工后甲方付乙方工程总价的所有桥架完工后甲方付乙方工程总价的穿线及安装完工后甲方付乙方工程总价的防雷完工后甲方付乙方工程总价的剩余工程款待工程竣工后扣除保修金全部付清。
篇八:电工工程施工合同协议条款
电工工程施工合同协议条款
发包方(以下简称甲方):委托代理人(姓名):单位:住所地址:联系电话:手机号码:承包方(以下简称乙方):
一、工程地址:
二、工程承包方式:双方协定采取乙方包工承包方式。
三、工程项目或施工方式如需变更,双方应协定一致,签订书面变更协议,同一调整有关工程费用及工期。
四、乙方的工作量:办公楼一层、五层的室内装修,水塔给水施工。
一、五、六层的排污管更改施工,空调排水,弱电施工及卫生间安装。
五、操作车间的工作量:照明,总配电箱,消防箱,车间的总线、给水、排污及设备用电的布管,不包括设备安装。
六、结算方式:办公楼装修价格为元/平方米计算,不包括楼梯的面积,约为平方米,车间施工工程价格为元/平方米计算。
七、施工安全:乙方必须承担乙方施工时的安全责任。
七、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。
八、甲乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同履行完后自行终止。
甲方(签字):乙方(签字):
年月日年月日
篇九:电工协议书
电工工作协议书
甲方:华煤建安公司
乙方:
为更好的开展工作,强化电工作业人员的工作责任,做
到责权分明,共同遵守和监督,经甲乙双方商议特定此协议:
1、电工属特种作业人员,乙方必须持有合法证件,做到持证上岗。
2、乙方负责电源管理,对工地内所有电源设备,线路等经常进行安全检查,发现电源超负荷,短路等极易造成火灾的危险情况,必须立即进行修理,严防发生事故;如果不及时处理,造成的损伤由乙方负责赔偿。
3、除电工人员,任何人不得随便乱拉乱接电源和安装电器设备,不准乱拉电线,如需拉临时线路时,要搞好安全措施,用后立即拆除;如果未经电工同意有其他人对电源乱接乱拉,电工有权对当事人进行罚款并上报公司。
4、乙方严格执行电工操作规范,并负责全工地电路、电器设备的安装、调试,检修与保养;如果没有做到以上所造成的电路、电器设备等损坏,乙方应付全部责任。
5、乙方对配电柜要固定安装,做好防雨漏雨保护措施,周围严禁存放易燃易爆和其它危险物品;如有造成损伤乙方全权负责。
6、乙方要定期对配电柜及其开关进行维护清理,保持清洁,预防尘土造成短路,对电器设备线路要经常进行检查,发现问题及时解决;如果工作不到位造成的损失按原价赔偿。
7、乙方若发现配电柜电闸跳闸时,不能马上合闸,应
查明情况后,再合闸,以防发生意外;如因操作不当造成的意外事故乙方全权负责。
8、乙方要树立安全意识,在操作过程中一定要注意安全,做到安全第一,严禁违章操作,若发生一切因操作不规范所造成的电力伤亡,责任由乙方全权承担,与甲方无关。
9、乙方在本公司管辖生活、施工场地以外进行个人活动应安全自付,如果造成伤亡由乙方自行承担责任,与甲方无关。
10、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
乙方:
电话:
年月日
篇十:电工工程施工承包协议)
电工工程施工承包协议
甲方;
乙方;
甲乙双方经友好协商。甲方同意将的电工工程施工,按建筑面积()元/m2的人工工资,承包给乙方负责施工操作,为明确质量安全和法律经济责任。甲乙双方同意订立电工工程施工协议如下;
一、工作内容;
A区6#楼施工图所示的工作内容;含220V—380V配电系统的生活和照明用电、电梯用电、车库自动管理系统用电、航障及应急照明用电、建筑物防雷接地、声光报警、喷琳系统、排烟风机、火警广播、背景音乐、消防水泵等消防系统用电及临时设施用电的预埋、布线、安装、调试、焊接、防腐处理、检测及施工期间的维护管理等。有线电视、电话、络、可视对讲系统只做预埋。布线、安装、调试检测由专业队伍施工。不在乙方承包范围之内。施工中出现的局部小型修改的增减工程量。纳入本协议由乙方负责,人工工资在1000元以上的增减变更工程量,甲乙双方同意按协商价或本工程可比参照价按实结算,报公司审核认可,随进度工资一起增减结算。本工程材料,焊机由甲方提供。安全帽、施工工具由乙方自备,公司库房提供的材料由乙方负责上下车,运到工地后负责搬运入库。
二、质量和安全要求;
乙方必须认真熟悉图纸,吃透图纸精神,熟悉和掌握相关规范和技术标准。严格按设计要求施工,开关、插座、灯具线盒的预埋,同户型的距地高度尺寸位置必须统一。两个以上的,必须排列整齐,安装牢固。凸出墙面高度一致。墙体内、现浇梁柱板内的预埋线管,接口必须严密,防止砂浆砼浆漏入线管内堵塞线管,预埋管内的穿线严禁有接头,接线盒内的线接头必须按规范接扎牢固。绝缘胶带规范包扎,
线头与线头分开保持相应间距。开关、插座内的布线严格按照左零右火的原则安装。灯具、表箱、开关、插座的安装必须牢固可靠,配件齐全,照明配电箱内各回路标识正确,开关与灯具控制顺序相对应,接地无串联,焊接连接完整可靠。施工用电采用电缆埋地敷设,禁止明线架空敷设,电缆的埋置深度必须大于,人行道处必须大于,施工临时用电必须满足三相五线制、三级配电、二级保护、一机一闸、一箱一漏的要求。每一配电箱对应的机械设备标识一致,粘贴在醒目处,标识上注明机械名称、操作负责人、电工负责人、联系电话。所有施工机械设备都必须接地接零,外露线路必须穿绝缘导管,严禁电线电缆直接与机械设备接触,保证所有施工机械设备配电系统防雨措施可靠、绝缘效果可靠,漏电保护小于秒。施工机械设备有故障检修时,必须设专人保护,严禁带电作业,没有检修人员亲临现场指令,任何人不得合闸。随楼层增高使用的活动式配电箱,电缆应穿在各楼梯间预埋上楼的主线管内,从各层楼梯间开关箱引出,保证引出线至活动配电箱段无接头,电线不准放在钢筋上,保证电工班组所做的工作自检合格,经得时间的检验。
在履行本合同过程中乙方人员造成自身及他人的大小安全事故全部由乙方承担法律、经济和赔偿等一切责任,甲方不负任何责任。
乙方同意同意甲方有权在乙方人员违反以下安全要求
时给予乙方每次50——500元人民币罚款;
1、搞好工种和班组间团结、协作、不准吵架和打架斗殴;
2、进入施工现场必须带好安全帽;
3、高处(米以上)或悬空作业时必须系好安全绳;
4、不准向下向外抛物;
5、不准穿拖鞋、高跟鞋上班;
6、不准酒后上班、不准乘坐吊篮;
7、非机电操作人员不准乱动机电设备;
8、上下班途中凭证驾驶机动车辆,自觉遵守交通规则。
三、施工管理要求;
乙方进场人员必须是获得电工操作证的专业人员,必须持证上岗,而且是18岁以上,60岁以下的正常健康人,必须是遵纪守法,不偷不抢,不聚众闹事的本地汉族民工,无不利于登高作业的疾病和生理缺陷,如;色盲、听觉障碍、高血压、心脏病、癫痫病、眩晕病等。乙方进场人员必须服从项目部的管理,遵守公司的规章制度,严格按施工协议办事,认真履行施工班组《安全生产责任书》所赋予的责任,现场做到文明施工,工完料尽场地整洁,凡违背质量要求、安全要求、施工管理要求所造成一切事故。均由乙方承担全部法律和经济赔偿责任!
四、工期、要求及违约责任
1、现经甲乙双方协商一致同意施工工期暂定20XX年月日-----201 年月日,共计天。甲方有权根据工期安排的不同变化而随时作工期调整,并向乙方送达工程建设下达任务函,由双方签字认可后即刻实施。
2、乙方必须在规定的工期内完成本合同所承包的分部工程且能顺利通过验收,经质监站、现场监理和建设方(业主)代表共同验收合格,甲方按合同付给乙方工资;如经质监站、现场监理和建设方(业主)代表共同验收第二次不合格,乙方自愿以总承包款的20%作为违约金赔偿甲方的损失;如经质监站、现场监理和建设方(业主)代表共同验收第三次不合格,乙方自愿以总承包款的100%作为违约金赔偿甲方的损失,并且无条件接受甲方解除其与乙方签订的合同,由甲方另行安排班组施工,乙方无异议。除甲方原因和不可抗力的原因致使工程不能按时交付的,在超过约定完工日期10日以内的,每延迟一天,处罚乙方500元;超过约定完工日期10以上的,甲方有权单方面解除本合同,乙方自愿按本工程总承包款的10%向甲方支付违约金。
3、乙方如在施工途中无故旷工或施工期中途推出本工地,乙方自愿赔偿甲方并不领取已做工程的承包款。
4、如因乙方人员方面的问题,乙方无法在双方协商的工期内将工程施工完毕,甲方有权安排其他施工班组进行收尾工作,其发生的费用从乙方工程承包结算款中扣除,乙方
无异议。
五、电工综合承包价;
按建筑面积每平方米()元的价格计算,此综合承包价已含工资内容的一切机械费、人工费、材料上下车和中转费、管理费、节日补助费、乙方自备材料费、加班费、防暑降温费、工伤经济赔偿费,来回车费、生活费和其他不可预见的一切费用等。乙方必须在本合同签订之日起三日内为所有工人购买医保、养老保险和意外伤害保险,否则由乙方承担全部法律和经济及连带责任。
六、付款方式;
工资支付,按每月完成工程量的85%整数结算支付,位数款待竣工结算是时支付(质保金除外)。人工工资在1000元以上的增减变更工程量,随每月工资结账一起结算。甲方每月1——5日结算乙方上月完成工程量,乙方班组按结算承包款造好花名册,交施工员核实签字后公司财务科审核发放,原则上不准代领,公司每月发承包款(工资)一次,决不拖欠。双方约定在工程验收合格后,一个月内结清综合承包款。
七、质量保证约定;
双方同意将乙方综合承包款结算总价的2%留作质量保证金,质保期限为一年,在质保期内如出现质量问题,乙方应随叫随到进行修复处理,所需费用在乙方预留保证金中扣
除。质保期满后一月内结算并付清质量保证金。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同双方签字后生效,双方履行完本合同规定的内容后自动失效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法人或授权代表签:(签字盖印)法人或授权代表签:(签字盖印)
20XX年月日