拆迁协议例文样本
时间：2021-01-31 01:36:10 来源：达达文档网 本文已影响 人 
拆迁协议范文样本
拆迁协议范文本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
遇到征地拆迁问题??赢了网律师为你解惑！访问>>最新拆迁协议范文(最新版))拆迁协议甲方::乙方::甲乙双方经过充分协商，自愿就市城区城镇工业联合社办公楼拆迁事宜达成一致，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《某省房屋拆迁条例》的规定，制订本协议::
一、工程名称::市城区城镇集体工业联合社办公楼拆迁工程。
二、拆迁范围::拆迁工程按约定分阶段进行。
本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
11、办公楼为地上两层，每层面积为3453平米，两层面积共计906平米。
22、第一阶段拆除西墙至东会议室所有二楼部分，拆至地平线为止。
33、第二阶段拆除东面资料室，拆至地平线为止。
三、拆迁工期::工期十天，自年月日至年月日止。
四、工程款项::乙方负责甲方的房屋按本协议拆迁，所拆的建筑材料及楼内所有东西归乙方所有，乙方支付甲方_______元。
五、工程保证金::在开工之日前，乙方交付甲方元作为工程保证金。
此款在拆迁工程完成并经甲方验收合格后全部退还给乙方。
六、双方的权利和义务本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
11、甲方在乙方进驻工地前负责协调好周边邻居关系并断水断电，具备拆迁条件；
22、施工前，乙方必须办理有关拆迁、环保等审批手续，保证拆迁工程的正常开展，所需费用由乙方承担。
33、乙方拆除的建筑材料及其垃圾应及时清运，所需费用由乙方承担。
44、乙方必须严格执行国家有关法律法规，规范施工程序，服从甲方的监督和管理，合理调控工作时间，安全施工，文明施工，做到保安全，不扰民，讲卫生。
七、施工安全::乙方应为施工人员办理工伤保险或人身保险，严格按国家《安全生产法》规定，严格规范操作流程，遵守安全施工各项规定，并根据现场建筑物及周邻建筑物的特性，存在的安全隐患等制订出切实可行的施工方案及应急预案，施工过程中发生任何工伤安全事故由乙方全部负责，并承担一切责任。
本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
八、违约责任
11、在规定工期内，乙方未能按期完成拆除任务的，按每逾期一天支付01000元违约金的标准承担违约责任，由甲方在工程保证金中直接扣除。
22、由于甲方原因造成停工的，责任由甲方承担，工期顺延。
33、如因下雨停工，工期顺延。
九、其它约定::
十、合同纠纷::甲乙双方在履行协议过程中如发生争议的，应本着互谅互让的原则协商解决，协商不成时，应提交当地仲裁机关解决。
十一、协议文本及生效::本协议一式四份，甲乙双方各执一份，两份备案留存，至双方签字盖章之日起生效，工程结束后自行失效。
本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
甲方（签章）:乙方（签章）::法人代表（委托法人）:法人代表（委托法人）::年月日?诉前保全查封按比例分配吗?民事诉讼的立案时间有什么规定()?关于印发（人民检察院侦查协作的暂行规定）的通知?关于企业事业单位的公安机构在机构改革过程中其工作人员能否构成渎职侵权犯?二审怎样提交证据?法定代理人的确定程序是什
么样子的?缓交期满后不交诉讼费案件如何处理?简易程序的处罚决
定书?关于审理毒品犯罪案件具体应用法律若干问题的意见?反诉裁
定能上诉吗?什么是小额诉讼程序,,小额诉讼程序的适用情形?法院
缺席判决怎么处理?被执行人的土地怎么保全?不予执行与执行异议
的条件?关于妨害国((边))境管理犯罪案件立案标准及有关问题的通知?执行庭撤案如何写本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
?特别程序审限可延长吗?实现担保物权特别程序是030天内吗?
关于抢劫过程中故意杀人案件如何定罪问题的批复?借款不还,,执行中转移财物的行为怎么办?撤回上诉的理由书写格式?被执行人找不
到怎么办?四川省高级人民法院?民事起诉被告被刑事拘留怎么办?案外人执行异议听证程序怎么进行?出险后未及时报案保险公司能够拒赔吗?关于审理贪污?执行异议书书写格式?询问证人,,鉴定人有哪些规则?法院宣告夫妻一方失踪的,,婚姻是否自动解除?特别程序案件
审理期限有什么规定()?关于审理刑事附带民事诉讼案件有关问题的批复?打官司如何委托起诉书代理人?判处罚金的能够不交滞纳金吗?按撤诉处理诉讼费还交一半吗?申请财产保全,,能够采取哪几种担保方式?关于开展“打黑除恶”立案监督专项行动的实施意见?执行异议之诉的时效本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
?关于审理生产?执行申请的立案需提交哪些材料呢?二审民事上
诉状格式?公司欠工资法院判强制执行公司没有财产怎么办?关于刑
事赔偿和非刑事司法赔偿案件案由的暂行规定（试行）?执行行为异议的主体?标的是否合法是行为成立的要件吗?民事诉讼中的伪证罪
如何处罚?关于检察机关有关内设机构预防职务犯罪工作职责分工的规定?审理民事案件中的诉讼主体资格怎么确定?如何申请食品执行
标准()?拒不执行判决裁定罪的民事责任有哪些?一直没给过赡养费
老人起诉能够要十几万的吗?关于废止部分司法解释和规范性文件的决定
（11）?专利侵权证据保全?移送审查起诉多长时间?调解书上诉能够吗?妨害执行公务罪与非罪的界限?关于借鉴山西省政府做法切实
维护监狱劳教场所及周边安全稳定的通知?变更仲裁请求申请书（最新）本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
?轻伤已经过民事调解,,法院会重判吗?如何申请执行暂缓?法院
传票如何公告送达?关于进一步清理和纠正案件超期羁押问题的通知?关于对海事局工作人员如何适用法律问题的答复?诉前保全金额大于保全资产价值要如何处理?诉前保全标的物置换是什么意思?关于民
事诉讼的调解方法有哪些?公司欠薪如何申请强制执行，成功之后公司拒绝交付怎么办?被告应该在什么时间提出反诉?四川省高级人民
法院?关于加强监狱劳教场所生活卫生管理预防药物食物中毒的通知?什么是自然人的民事权利能力?承租人执行异议之诉?提出执行异议
要立案吗?最高人民法院?被强制执行的人会受到什么影响?民事诉讼
一审胜诉二审会败诉吗?如何申请离婚财产保全，怎样防止对方转移财产?关于严格执行案件审理期限制度的若干规定本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
?11人民检察院直接受理立案侦的渎职侵权重特大案件标准((试行)?被告人不接传票怎么办?借款之后光有借条起诉能赢吗?申请法院调查取证的条件?关于审理单位罪犯案件对其直接负责人的主管人员和其它直接责任人员是否区分?关于认真贯彻执行（人民检察院刑事赔偿工作规定）的通知?法院上诉到开庭要多久?执行异议之诉能否上诉?法院的判决、裁定有错误时，应该怎么处理?刑事诉讼二审程序是如何的?关于印发（刑事诉讼中律师使用文书格式）的通知?强制执行申请书（最新）书写格式?交到检察院证据不足还能交到法院吗?最高人民检察院刑事赔偿工作规定?审查起诉最长期限?在民事诉讼中，不适用简易程序的案件有哪些?特别程序是非讼程序吗?担保纠纷上诉状?什么是不公开开庭审理的案件?房屋分户分房起诉书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
?关于进一步规范涉港澳个案协查工作的通知?工程施工合同是否适用专属管辖。
内容仅供参考
