建设工程施工劳务内部承包合同(班组劳务合同)

建设工程施工劳务内部承包合同

发包方（甲方）：四川****集团有限公司

承包方（乙方）：

甲方已与***建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程A标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。

经双方依法平等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚实信用原则予以履行。

第一节工程概况及目标

1.1工程名称：阳城·心灵家园项目A标段建设工程 #楼。

1.2建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。

1.3建筑层数：

1.4工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块

1.5安全、文明施工目标：安全文明工地

1.6进度目标：开工日期：年月日；±0.00以下工程竣工日期：年月日；全部主体结构封顶，年月日；全部装修完成并验收合格，年月日；年月日，总日历工作天数为：380天。

第二节承包内容、范围及劳务承包方式

2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理

2.2乙方工作范围中不包括以下内容：

（1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。

（2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。

（3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。

（4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。

（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内）。

（6）门窗安装工程。

2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+辅助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含安全防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不可预见费，按照《2009年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。

第三节合同价款

3.1 合同单价按建筑面积：RMB 元/㎡（详见《阳城心灵家园（A标段）劳务等承包费报价及组成表》），合同总价约为￥元，（含出据0.8%的农民工工资的发票费用）。

大写：

零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。

3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用：

3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。

3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内）

3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、辅助工资等。

3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等；

3.2.5 乙方在施工生产过程中，使用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。

3.2.6 完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等；

3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等；

3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。

3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。

3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；

3.2.11 为保证施工现场达到成都市安全文明工地要求，而需由乙方支出的现场文明施工和环境保护所需的人工费、材料费和机械费等费用；

3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包工程所使用的材料堆放保管等；

3.2.13为达到合同约定的质量、工期、安全及文明施工指标所需额外支出的费用等；

3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、辅助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。

3.2.15外脚手架：本工程采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其所有材料及人工包含在合同单价之中，使用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必须满足以下要求：

（1）外架搭设方案必须符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能使用。

（2）外架材料的材质必须符合规范要求。

（3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。

3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进行油漆处理。

3.2.17所有进入施工现场的安全网（密目网、尼龙水平网）必须是阻燃的、经检验合格的产品，且必须是全新的。

3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进行翻新处理。

3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。

第四节甲方提供的施工条件及资源

4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。

4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方提供活动板房，乙方使用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。

4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。

4.4施工用水、用电情况提供：

甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。

4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方提供，搭设人工费由乙方承担（板房由专业单位搭建除外）。

4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方提供。

第五节乙方应提供的资源

5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方提供的资源外的所有实施工程所必须的各型机械、施工工具、安全防护设施的材料等都应由乙方自己提供，乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态，以满足施工需要。

5.2在承包工程范围内，乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不承担因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。

5.3乙方提供的所有设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。

5.4乙方必须提供进场工人的三级教育卡、身份证复印件及安全责任书。

第六节双方的权利及义务

6.1甲方的权利及义务

6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其委托权限），签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效（具体委托人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必须是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。

6.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方所有责任的权利。

6.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。

6.1.4负责向乙方提供施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。

6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的详细施工作业计划。

6.1.6负责提供商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。

6.1.7负责本工程的对外联系工作。

6.1.8负责组织工程竣工验收工作，配合协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。

6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。

6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。

6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。

6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后提供给甲方。

6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。

6.2乙方的权利及义务：

6.2.1乙方驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切事宜。

乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并提供）：

班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；安全员（2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）

以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必须和项目部所有人员一致不得少于28天（2月份不得少于26天）。

6.2.2乙方必须保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不可抗力或个人特殊原因需书面报经甲方同意后方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济处罚。

6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必须承担所有违约处罚。

6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。

6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。

6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。

6.2.7现场所有施工人员必须遵守现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、安全员，负责质量、安全。承担因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。

6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方承担一切责任。自备各种特殊工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特殊工种需要持证上岗。

6.2.9保证按每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约，并按违约给予处罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行承担。

6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参加施工的人员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。

6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工方案，降低工程成本。

6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承担，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承担。

6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单计划应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。

6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。

6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。

6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣传有关的工作；

自备符合甲方形象工作及安全要求的防护用品，费用自付。

6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。

6.2.18负责本工程自身施工中所产生的所有垃圾的清理并运至施工现场垃圾池（甲方在现场指定），并需负责本工程的各次检查验收的清理工作，并承担相关人工费用。

6.2.19乙方应严格遵守成都市有关管理及税务、劳务等方面有关税、费的规定，所购架子、周转、辅助、人工费等提供相应正式发票及纳税凭证，人工工资的发放应登记造册（必须采用实名制交复印件给甲方存档），不得克扣、拖延。任何因为乙方违反这些制度而给甲方造成的损失，一律由乙方承担。

6.2.20乙方必须遵守国家及成都市政府有关施工中交通运输及文明施工、环境保护、职业健康等的有关规定，对于各施工环节，乙方必须采取一切有效的防尘降噪、环境保护措施达到现行文件规定的要求，乙方应协助甲方处理有关扰民、民扰事项，并且承担因乙方原因违反上述规定而导致的一切责任和费用（夜间施工许可证及费用由甲方负责，乙方协助办理）。

6.2.21乙方需提供施工中所用的所有中小型机械及随机所有的电线和配件等；乙方需提供符合甲方现场安全规定的移动配电箱及照明用灯具、电线等；并需无条件在施工临时用电、水和垂直运输机械、架子、周转材料上满足甲方的其他内部承包人使用；乙方负责所属施工现场的临水、临电和机械方面的维护工作及费用。

6.2.22乙方的工作范围还应包括其施工范围内的水平运输和垂直运输及施工安全所需要的脚手架的搭设及拆除工作，费用已包含在合同单价中。

6.2.23乙方需负责所属范围内所用的原材料钢筋二次运转、成型钢筋、周转材料等施工场内的装车、卸车、堆码、存放等工作，其人工费用已包含在合同价款中，任何情况均不得进行调整。

6.2.24乙方根据工程需要向甲方提供材料用量计划，材料进场后使用前必须与甲方办理有关手续后，同发包人守护和管理，并与甲方签订物资管理协议。

6.2.25乙方必须按甲方审核通过（或甲方制定）的冬雨季施工方案进行施工并负责冬雨季施工的防雨、防雷、防冻工作，其冬雨季施工的措施必须保证工程质量，所发生的人工、材料（如薄膜）费用均已包含在合同价款内，无论发生任何情况均不作调整。

6.2.26乙方代表及施工管理人员必须按甲方要求及时参加甲方组织召开的月度、周安全生产、质量管理例会等。

6.2.27乙方须建立完善的民工工资发放制度，制定并落实好监管措施。发生劳务纠纷时，乙方应首先以书面形式通知甲方现场负责人，再由双方协商解决，如乙方及其班组民工在未书面通知甲方的情况下擅自上访、围攻上级机关，将视为违约，并按违约进行双倍处罚。

6.2.28施工劳务合同里面关于甲方负责的所有工作内容、考核内容及费用等根据本合同应由乙方负责部分乙方全权负责并接受考核。

第七节工期

7.1本工程工期： 380 天。

7.1.1基础结构（主楼部分） 70 日历天（具体以双方制度的总体进度计划为准）；

7.1.2 20层的主体结构（主构架部分） 183 日历天；10+1层的主体结构（主构架部分） 140日历天；主体二结构（填充墙部分）在主体完工后30个工作日必须完成；如因工期要求则按照甲、乙双方共同制定的施工进度计划为准，但是该施工进度计划不能延后只能提前。

7.2上述工期均包括国家法定假节日、公休和不可避免的交叉作业影响因素。该工程各项工期不予调整，不可抗拒自然灾害及除现场条件以外甲方原因影响，可顺延工期，但必须由甲方现场代表签证认可。

7.3甲方对各部位的完工日期严格要求，以最终完成时间作为考核指标。乙方应按合同的日期完成各部位的全部施工项目。

7.4乙方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金；因乙方原因未按约定的时间竣工（含主业、甲方已确认工期延误），其延期罚金为：每延期一天处以壹万元的罚款；最高不超过合同总价的4%。

7.5如甲方在认为可以实施的情况下，要求乙方优先完成发包工程范围内的一个或多个部分，乙方无条件遵从，并不得延误其他部分的正常工作。

7.6乙方应无条件接受总包方、业主、监理等所有部门对该工程关于工期考核的所有内容。

第八节工程质量

8.1工程质量验收部门依次为：项目质检部、工程监理、建设单位、成都市质安站、业主分户验收。

8.2工程质量验评标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001，《建筑安装工程国家验评标准》，《四川建筑安装工程施工工艺规范》及图纸设计要求。

8.3工程质量验收依据：工程所涉及的现行、有效的国家、地方、行业的规程、规范、法规、图集。

8.4工程质量：

如果图纸和甲方要求与中华人民共和国及四川省施工验收规范之间有任何不一致或差异的地方，以质量较高者为准。

8.5乙方必须严格按国家《施工质量验收规范》、施工图纸及说明和施工方案进行施工，认真做好《三检制》，确保工程质量，如验收达不到国家标准，乙方必须无条件整改并达到要求，承担因此追加产生的所有费用，甲方不予结算，并保留追究乙方经济责任的权利。

8.6乙方承诺，在工程施工中，确保达到合同约定的质量标准，未达到此质量标准，总价中扣除因处理不力问题而增加的费用（包括以后业主的装修遗留问题）。并处该费用1至2倍的罚金。

8.7工程质量的定性，以相应的主管部门发证为准。

8.8平时的各级工程质量检查及质量评比过程中的奖励和罚款均由乙方享受与承担。

8.9质量要求

8.9.1本工程梁、板、柱施工必须达到清水砼施工的质量及工艺要求，内墙面按清水房要求施工（不作内墙涂料），安装工程达到相关规程规范要求，质量合格，否则增加的人工、材料、机械等费用由乙方承担，由此而带来的工期影响由乙方负责。

8.9.2乙方须遵守甲方关于本工程的质量管理文件及规定，否则将视为违约并按违约进行处罚。

8.10乙方应无条件接受总包方、业主、监理等所有部门对该工程关于工程质量考核的所有内容。

第九节材料管理

9.1商品砼：商品砼及汞送机械（布料机除外）由甲方提供、乙方负责汞送至所需楼层，并负责汞管的接拆及清理维护；因乙方施工造成的跑模或漏浆，甲方不仅按情节向乙方进行质量处罚，乙方还需承担浪费的混凝土量的费用，具体的扣款费用为：浪费混凝土量×（商品砼材料单价+单方泵费）。

9.2钢筋：

本工程使用钢筋由甲方根据乙方提供并由甲方审定的钢筋配料量采购进场，由甲方和乙方双方现场清料后乙方派人装车卸车。钢筋加工损耗量控制在 1.5% 以内。如因乙方错用或丢失等原因造成钢筋量增加，此部分钢筋由甲方确认后给予增补，此部分钢筋由甲方按照钢筋实际采购价格加采保费从甲方支付乙方的款项中扣除，具体的扣除费用为：钢筋增加数量×（钢筋原材价格+采保费+钢筋成型价格+运费）。

9.3所有实施于本工程的周转材料（模板、脚手架体系、木方、支撑等体系）由乙方自行负责，在施工过程中，乙方应根据双方确认的施工组织设计及进度计划合理使用周转材料。

第十节工程款的支付

10.1支付方式：银行转帐

10.2支付比例:

①无预付款；

②付款进度表：

③支付时间:达到付款条件，乙方编制提供工人工资花名册，在甲方收到总包方工程款后5日内予以支付。

④工程款的支付：甲方承诺严格按照总包方支付节点和时间支付，不得拖延，但如因总包方时间滞后则甲方支付给乙方的时间节点等相应推后，甲方不承担任何责任且乙方不得因此出现闹事及罢工等行为，如因总包方资金问题造成支付时间严重滞后，乙方应在甲方的部署下配合向总包方追溯并提出索赔，未经甲方同意的所有行为将视为乙方单方行为，乙方将承担因此造成的所有责任。

第十一节结算办法

11.1如因各种原因甲方将乙方承包范围内的部分项目另行对外承包时（除非在乙方无力完成或其他原因并双方协商一致的前提下），按另行对外承包的工程范围以乙方报价单从乙方价款中扣除。

11.2 乙方办理工程结算，以甲方及质监部门出具符合约定的质量要求的凭证才准予办理。

11.3建筑面积的计算：以实际施工的结构图纸为依据，按照2009年《四川省建设工程量计价定额》及相关规定进行计算。其中建筑面积设计变更按实调整，增、减部分不能计算建筑面积的，按数量×单价计（投标报价之单价）计算，如投标报价中无此单价，则按类似单价计算，如无类似单价则由双方协商解决。

11.4结算总额=劳务队施工建筑面积×合同单价－应扣除材料款项及其他应扣款项。

11.5零星用工、预算外签证；承包范围外的工作内容，现场签证必须由甲方委托的李元正签字确认方为有效，否则视为无效。

第十二节进度计划

12.1乙方在甲方总体计划下按甲方要求的格式编制月度、周生产计划和材料需要计划；每月23日前上报次月施工进度计划及材料计划，每周一前上报本周二至次周一的施工进度计划。

12.2经甲方审批后的施工进度计划（包括月度及周进度计划）一旦下达，必须保证全面完成。如因乙方原因，当月进度计划不能实现的，乙方应负责赶工并达到甲方的要求，赶工措施费用乙方自行负责。

12.3无论何时，如果甲方认为工程的实际进度已明显滞后进度计划时，甲方可以发出书面的通知要求乙方加快工程的施工进度，乙方应立即调整施工力量满足甲方的要求。如果乙方在接到工程承包人的通知后3天内未采取任何措施，7天内仍然不能满足甲方的要求，甲方可以另请其他施工队伍进场，所发生的费用从乙方的承包费用中扣除并且乙方还需承担因此造成的所有损失，甲方可以视情况决定是否解除本合同，乙方承担全部责任。

第十三节劳务人员

13.1乙方必须成建制的组织施工队伍，要求上班统一服装，组织机构健全，证件齐全，持有健康许可证，并符合成都市关于外来人员的有关规定，签订合同前报甲方人事部审定，进场前须压证施工，乙方所组织的人员须经甲方进行安全入场教育后方可进场。

13.2乙方指派的常任管理干部负责技术、生产、质量安全、文明施工、消防保卫、后勤卫生和乙方工人管理工作，所指派的干部必须是精通技术、善于管理的人员，否则甲方有权建议更换。本合同签订前乙方须报送班组内管理人员名单并作为合同附件接受甲方审查，审查合格后方能录用，未经甲方允许，施工中不得随意更换，如未经甲方批准私自更换人员，亦作为乙方违约处理。

13.3乙方选派的工人必须从事本工种工龄三年以上，有20%的工人达到4级以上技术水平，40%的工人达到3级技术水平，20%的工人达到二级技术水平。乙方组织的人员需持本企业合法的工作证并将其人员登记造册（注明工作证号码）作为合同的附件。乙方须保持人员的相对稳定，录用人员不得随意更换，如未经甲方同意擅自更换人员，甲方有权按违约给予相应处罚，并不再补办各种手续；如遇到特殊情况需要更换人员，必须得到甲方同意后方可更换并补办一切手续。

13.4班组内所有工人的一切费用由乙方承担：电焊、气焊、闪光对焊、丝接、起重、电工、架子工等特殊工种须持证上岗，甲方协助办理有关证件。

13.5工人的住宿费用及其他因此产生的费用均由乙方自行承担，无论发生任何情况，均不得向甲方索要。

第十四节工期延误

14.1乙方保证在合同工期内完成该工程。对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

14.1.1不可抗力因素；

14.1.2由于重大设计变更导致建筑面积增大（超过3%）延长时间双方确认并签补充合同；

14.1.3恶劣天气及带来的后果，本款中“恶劣天气”是指降雨量在24小时内多于50㎜，以成都市气象台记录为准，连续时间5天以上；

14.1.4乙方已特别以书面形式提出申请，但仍未能从甲方收到施工所需继续的指示、图纸或标高，以致影响施工造成工程停工的。

14.2乙方在上述情况发生3天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告。甲方在与业主协商后，书面给出乙方公平和合理的工程和其部分工期限的延长，但上述延长应以业主同意就以上延误给予甲方竣工期限的延长为限。如果各方不能就此达成一致意见，按争议处理程序解决。

14.3如果乙方自身原因，造成未能在规定的期限内或延长期内完成承包工程，对于甲方遭受或招致的，或是甲方实事求是估算出的所遭受的或招致的由上述乙方以合理的通知，告知乙方他正在或将要蒙受或招致上述损失或伤害；

14.4当乙方工程进度已变得明显推迟时，乙方应提前以书面形式通知甲方进度延迟的原因和其任何部分完成的情况，但此通知并不能减少或降低乙方因此而应付的责任，甲方将视进度延误出程度给予乙方经济处罚。

第十五节文明施工

15.1文明施工目标：成都市安全文明工地。

15.2乙方应严格按甲方关于文明施工的要求和各项制度，规章和规定组织施工，并严格遵循甲方在本工程中对于文明施工的其他要求，乙方应设专职文明施工管理员和班组现场负责现场文明说施工工作。

15.3现场材料应按照甲方施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方应随时将施工工作业面清运至施工现场内甲方指定垃圾池，且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。

15.4乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵从现有法律规定、业主、甲方的限制。甲方有权对乙方派驻现场的管理人员进行考勤考核管理及处罚，对违章作业的人员及事件进行处罚，处罚的罚金在工程进度款内扣除；对不听从指挥的乙方所有管理人员及工人有权要求乙方予以更换及清退出场，同时对乙方进行处罚。

15.5本合同总价已包括现场安全文明施工措施费及环境保护及工地措施费；施工现场文明施工均由乙方组织实施，甲方监督指导。

15.6甲方有权对乙方派驻现场的管理人员进行考勤考核管理及处罚，对违章作业的人员及事件进行处罚，处罚的罚金在工程进度款内扣除；对不听从指挥的乙方管理人员及工人有权要求乙方予以更换及清退出场，同时对乙方进行处罚。

15.7乙方施工现场内安全警示标志、标牌按照成都市安全文明施工规范要求进行规划及布置。

15.8乙方应无条件接受总包方、业主、监理等所有部门对该工程关于文明施工考核的所有内容。

第十六节新工艺的应用

16甲方所采用的新工艺、新技术乙方必须积极配合实施，乙方须为甲方提供的先进工艺及技术保密。新工艺和新技术在实施前甲方对乙方进行书面交底。

第十七节安全

17.1本工程安全目标：零重大安全事故；

17.2乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、成都市政府、成都市建委颁发的有关规定。乙方应严格按照甲方安全施工管理部门对于安全施工方面的各种制度、要求及甲方对施工现场安全施工的其他特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查。甲方及乙方双方需签订《安全管理责任制》作为合同的附件之一，对甲方所发出的安全整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即派

人整改完毕；如甲方发现乙方在接到安全整改通知后在限定的时间内仍然未予整改或整改不符合甲方要求，甲方有权给予乙方500-20000元的罚款。

17.3乙方负责现场的安全防护工作，进场队伍在1-100人以内设一名专职安全员，200人以内设2名专职安全员，300人以内设3名专职安全员（以此类推）。

17.4乙方必须购买并完善自身人员的工伤意外保险，当现场人员发生事故时，乙方应立即保护好现场且全力施救，处理工伤事故时，甲方予以协助，所有费用全部由乙方承担。如果安全事故直接费用在二万元以下的，全部由乙方承担；发生直接费用此处2万元以上部分，由甲方承担相应经济责任。

17.5乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类生产工具必须经检验合格，并符合国家、四川省、成都市及工程承包人的有关规定和安全使用标准。若因乙方违反操作规程和（或）使用不符合安全标准的各类机械设备及生产工具造成的一切安全事故均由乙方自行负责。

17.6乙方驻工地人员必须服从甲方项目管理人员、保卫人员的管理，严格执行建筑施工现场消防管理，严禁私接电源，使用电炉或与电炉相同的用具，严禁使用明火，违者给予处罚。

17.7乙方应无条件接受总包方、业主、监理等所有部门对该工程关于安全考核的所有内容。

第十八节保修

18本工程保修期：乙方须承诺项目竣工后，保修期间总包工程保修期，质量保修金总承包款的3%，一年后给予退还，并不免除其自身施工责任。

18.1乙方应无条件接受总包方、业主、监理等所有部门对该工程保修考核的所有内容。

第十九节退场

19在甲方与乙方的内部承包关系解除、工程完工或双方未能就本工程的后续工程达成协议时，乙方在接到甲方的退场通知后五天应将其在施工现场的雇员及财产全部撤出施工现场。乙方在退场过程中应保证甲方及其他内部承包人的财产及已完工程免于遭受任何损失。对于乙方在施工过程中搭设的临时设施，如甲方要求拆除，乙方应按甲方的要求予以拆除，并将现场清理干净直至令甲方满意为止，费用按甲方确认的计算。

第二十节合同文件及解释顺序

除本合同另有约定外，其组成及解释顺序如下：

20.1本合同及补充协议；

20.2本工程招标文件、投标文件、投标报价书、答疑文件；

20.3洽商、变更等确定双方权利义务的纪要、协议；

20.4甲方收到业主的图纸后提供的施工图纸；

20.5标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；

20.6期间的会议纪要、技术交底、施工方案。

以上文件相辅相成共同执行，排序在前的优先执行，当合同文件与其他文件有相矛盾时，执行合同文件；当合同文件有规定而其他文件规定时，执行合同文件；当合同文件的要求高于其他文件时，执行合同文件；当有补充文件对合同进行修改时补充文件。

第二十一节其他

21.1因乙方施工力量、队伍素质或管理素质差，给工程进度或质量带来一定问题，但乙方又在规定的一定时间内没有采取有效的改善措施，甲方有权单方终止合同。因此影响质量、工期而造成的经济损失在结算中扣除。

21.2现场施工乙方必须配备辅助工种（电工、机械工、信号工等），且持证上岗，所有费用已含在合同价内。

21.3甲方对乙方所下罚单乙方必须签字确认，如有不同意见可书面阐述理由，提交甲方项目经理部商议，乙方拒不进行确认且不阐述理由的，自罚单所下之日起3日后自行生效，甲方可直接从乙方结算款中扣除。

21.4本工程违约金不超过合同总造价的4%。

21.5甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请仲裁。

21.6本合同签订后的5日内，乙方须按5元/m2提交履约保证金；该保证金待工程做到十层时返还20%；主体竣工验收后10日内返还30%，剩余50%待竣工验收合格10日由甲方全部返还。

21.7本合同经双方签字盖章且乙方在规定时间内足额缴纳了的合同履约保证金之日起生效；甲乙双方在保修期满、结清工程结算尾款后，本合同即终止。

21.8本合同的变更及未尽事宜，双方可以书面形式对本合同进行变更及补充，并与本合同具有同等法律效力。

21.9本合同一式四份，甲乙双方各执二份。双方签字后生效，具有同等法律效力。

劳务发包人：劳务分包人：

委托代理人：委托代理人：

签订日期：年月日签订日期：年月日